开发商购房合同

时间:2025-06-03 08:06:30
开发商购房合同

开发商购房合同

在人们愈发重视契约的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同是对双方的保障又是一种约束。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编为大家整理的开发商购房合同,希望对大家有所帮助。

开发商购房合同1

甲方(卖方):_____________

乙方(买方):_____________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就房屋买卖相关事宜达成如下协议:

第一条:住房的基本信息

乙方购买甲方合法拥有的房产,建筑面积___________平方米,地下室___________平方米。由于业主去世,该房产由业主的六个子女共同继承,并授权委托业主的第三个儿子明负责所有房屋事务,承担房屋买卖协议中的全部责任和义务。甲方在以下条款中承担的所有责任和义务由李根明履行。

第二条:支付条款

双方同意上述房产的售价为人民币___________万元整(大写:人民币___________万元整)。本协议签订后,乙方应向甲方支付保证金人民币10,000.00元整,剩余房款由乙方于___________日前给到甲方。

第三条:房屋转让

1、由于该房产在签订本合同时是下花园煤矿塌陷区的拆迁房屋,没有房产证,因此甲乙双方均不具备过户条件。当转让条件成熟时,甲方应协助乙方办理产权手续,责任方应赔偿守约方因甲方或乙方不合作而造成的损失,甲乙双方经协商同意,将张家口市下花园区中雪西街盛源社区9号楼1单元2层2号房产转让给乙方时需要缴纳的税费、手续费及各种费用由乙方承担。

2、本合同签订后,甲方对张家口市下花园盛源社区9号楼1单元2层2号房屋的`使用权、收益权、租赁权、担保权、抵押权、买卖权均转让给乙方。

3、本合同签订后,甲方保证乙方享有与甲方同等的居住权,乙方保证按期支付全部物业费。本合同签订后,甲方不得与他人就该房屋签订任何买卖合同。

第四条:甲方的责任

1、保证产权清晰,无抵押、扣押等纠纷,保证提供的材料真实有效,无虚假内容。任何违反上述协议的行为均由甲方承担责任。

2、乙方付清全部房款后,甲方应出具付款证明,并将该房产的所有相关资料、收据及所有钥匙移交给乙方。

3、甲方应在房屋交接日前结清所有费用,交接后发生的费用由乙方承担,甲方应在房屋交接前结清天然气、水电费、物业费及其他费用。

4、如因规划部门和设计部门的原因造成房屋质量和使用功能问题,甲方应通知乙方,如有赔偿,甲方应全额返还给乙方。

第五条:合同变更

1、合同履行期间,任何一方不得擅自变更。如需变更合同内容,应书面通知对方,并在征得对方同意后的规定时间内(书面通知发生后三日内)签订变更协议,否则造成的损失由责任方承担。

2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

第六条:违约责任

本合同签订后,双方均不得违约。如甲方违约,押金将退还乙方两次。乙方违约,押金不予退还。

第七条:合同争议的解决

本合同履行过程中如有争议,双方应协商解决。协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条:本合同自双方签字之日起生效。

第九条:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

第十条:其他协议:___________。

甲方:_____________

乙方:_____________

日期:_____________

开发商购房合同2

甲方:____________(卖方);

联系方式:____________;

常住地址:____________;

乙方:(买方)____________;

联系方式:____________;

常住地址:____________;

签订日期:____________年____________月____________日

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。

一、甲方将其拥有独立产权的位于x市/区x的房屋(房屋所有权证编号:__________,建筑面积__________平房米)以人民币出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。

二、乙方在前应向甲方给付定金人民币x元整。上述定金在乙方付款时充抵房款。

三、甲方承诺:

1、向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核。

2、自签订本协议起,甲方承诺并保证,依法享有本合同所售房屋共有权的.权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方,期间不得反悔或者将房屋出售给第三人。

3、按照前述业务的需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。

4、在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料,交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。

四、乙方承诺:

1、保证按要求付清房费,予以贷款清还等。

2、按国家要求不改变房屋的结构。

3、按照前述业务需求,及时签订各项合同文件和办理各项手续,并承担各项费用。

4、在办理房屋过户时,应依要求将房屋产权资料,交付贷款银行或其认可的机构持有。

五、违约责任:该协议签订生效后,甲乙双方不得以任何理由违约;如有违约失费用由甲乙双双方充分协商。

六、协议的定位、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

七、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议,以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。

八、甲、乙双方同意,在本合同生效之日起___日内,共同向房屋权属登记机关,申请办理房屋所有权变更登记手续,依法取得房屋登记在乙方名下的《房屋所有权证》;并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门,申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。

九、协议自双方签字或者盖章之日起效。

十、协议壹式x份,双方各执x份,负责人x份。

甲方:____________(签字);

乙方:____________(签字)

日期:____________年____________月____________日

开发商购房合同3

委托人:________

受托人:________

双方经协商一致,就委托事宜达成如下协议:

一、委托事项:

……此处隐藏5067个字……时间:________

开发商购房合同9

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

根据相关法律法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则经协商一致,达成如下条款:

一、甲方将其拥有独立产权的位于 一幢房产(三楼 号)出售,乙方愿意购买。其建筑面积约为 (以土地房屋产权证上确定的为准)。

二、上述房产的交易价格为:单价人民币 元/,总价人民币 元整(大写: 拾 万 仟 佰 拾 元整)

三、房屋交付日期:合同签订之日即交付房屋。

四、付款形式及付款时间:双方约定采取分期付款的方式。

1、在合同签订之日乙方支付购房款 元整;

2、在 年 月 日支付购房款 元整;

3、在甲方将有100%产权的土地证,房产证交付给乙方时结清下剩购房款。(办证税费由乙方承担)

五、房屋质量及保修责任。

甲方交付的商品房的质量和相关设施应符合国家有关规定和甲方的'承诺,未达到国家有关规定的甲方应承担责任。

六、配套设施运行约定。

1、甲方确保乙方在水、电、燃气等方面配装方便、畅通。

2、甲方确保乙方有免费、安全的摩托车停放处,在今后修建车库时优先乙方购买。

七、违约责任。

1、甲方应在协议签订后一年时间内将办理好的拥有100%产权的土地证和房产证交付给乙方,否则乙方有权拒付剩下房款,且由甲方承担因此而带来的一切责任和经济损失。

2、乙方应在约定时间内按时支付购房款,否则甲方有权追缴应付款5‰的滞纳金。

八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。

甲方(签章): 乙方(签章):

20__年 月 日

开发商购房合同10

卖方(以下简称甲方):

买方(以下简称乙方):

第一条房屋的基本情况

甲方房屋坐落于__;位于第__层__户,房屋结构为__,房产证登记面积__平方米,地下室一间,面积__平方,房屋权属证书号为__。

第二条价格

以房产证登记面积为依据,每平米__元,该房屋售价总金额为__万元整,大写:__。

第三条付款方式

乙方于本合同签订之日向甲方支付定金__元整,大写:__,__日内交付__万元,余款__元在房屋过户手续办理完毕之日支付。

第四条房屋交付期限

甲方应于本合同签订之日起__日内,将该房屋交付乙方。

第五条乙方逾期付款的违约责任

乙方如未按本合同第三条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,每逾期一天,乙方按累计应付款的__%向甲方支付违约金。逾期超过__日,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解

第六条其他

1、因本房屋所有权转移所发生的'税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。

2、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

3、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由__方所在地人民法院起诉。

4、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。

甲方:

乙方:

______年______月______日

开发商购房合同11

甲方(卖方):_______

(代签)

乙方(买方):_______

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就房屋买卖有关事项,达成如下协议:

第一条:房屋基本情况

乙方购买甲方合法拥有的坐落于,建筑面积平方米,地下室平方米的房产一套,由于房主已故,该房产由房主6子女共同继承,经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务,以下条款中所有甲方承担的`责任和义务均有李根明履行。

第二条:付款方式

双方议定上述房产出售价格为万元整(大写万元整)。协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整,剩余房款乙方须在年月日

第三条:房屋过户

1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房,暂无房产证,所以甲乙双方都不具备过户条件,等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续,因甲乙任何一方不配合所造成的损失,由责任方赔偿守约方。经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛源小区9号楼1单元2楼2号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。

2、本合同签订后,甲方对张家口市下花园盛源小区9号楼1单元2楼2号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

3、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》;

第四条:甲方责任

1、保证产权清晰,无抵押、查封和任何纠纷,保证所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。

2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。

3、甲方应结清该房屋交接日期前的所有费用,交接后发生的费用由乙方承担。甲方应结清房屋交接前的天然气、水、电表入户费、物业等费。

4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

第五条:合同变更

1、在合同履行期间,任何一方不得擅自变更,若需变更合同内容,应书面通知对方,征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议,否则造成损失由责任方承担。

2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

第六条:违约责任

本合同签订后,双方不得违约,如甲方违约,双倍返还乙方定金,如乙方违约,定金不退。

第七条:合同争议的解决

本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向有关有管辖权的人民法院起诉。

第八条:本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。

第九条:本合同共页,一式份,甲、乙双方及见证人各执一份,均具有同等效力。

第十条:其他约定

甲方:________乙方:________

身份证号:________身份证号:________

电话:________电话:________

签约日期:________签约日期:________

见证人:________见证时间:________

《开发商购房合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式